Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 423-рк "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 19.06.2008 N 513-рк"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 423-рк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТЮМЕНИ ОТ 19.06.2008 № 513-РК
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 19.06.2008 № 513-рк "Об утверждении Регламента действий заказчиков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 11.04.2011 № 181-рк, от 02.10.2012 № 536-рк, от 22.04.2013 № 241-рк, от 18.11.2013 № 690-рк, от 23.06.2014 № 366-рк, от 20.10.2014 № 752-рк) следующие изменения:
а) пункт 1.1 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения глав 2 - 4 настоящего Регламента не применяются в случае, если законом, иным правовым актом или контрактом (договором) установлен иной порядок осуществления действий при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (договору). В этом случае заказчик обязан обеспечить осуществление указанных действий в порядке и сроки, установленные указанным законом, иным правовым актом или контрактом (договором), а при отсутствии в таком законе, ином правовом акте или контракте (договоре) отдельных положений по осуществлению таких действий, заказчик руководствуется соответствующими положениями Регламента.";
б) абзац первый пункта 1.3 приложения к распоряжению после слов "Регламента" дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Регламентом";
------------------------------------------------------------------
Подпункт "в" пункта 1 действует в течение срока действия Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
в) пункт 1.3 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения глав 2, 2.1, 3 Регламента не применяются при предоставлении заказчиком отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении заказчиком списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)" (далее - Постановление от 05.03.2015 № 196) (при предоставлении отсрочки положения глав 2, 2.1, 3 Регламента не применяются в течение срока, на который предоставляется отсрочка уплаты неустоек (штрафов, пеней)).";
------------------------------------------------------------------
Подпункт "г" пункта 1 действует в течение срока действия Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
г) приложение к распоряжению дополнить главой 2.2 следующего содержания:
"2.2. Действия заказчика по предоставлению отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней), в случаях, предусмотренных
Постановлением от 05.03.2015 № 196
2.2.1. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением от 05.03.2015 № 196 с учетом особенностей, установленных настоящей главой.
2.2.2. Для предоставления отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) заказчик в течение 15 рабочих дней с даты наступления случаев, предусмотренных Постановлением от 05.03.2015 № 196, принимает решение о предоставлении такой отсрочки и (или) об осуществлении такого списания на основании документов, подтверждающих завершение в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом (договором), за исключением гарантийных обязательств, с учетом требований пункта 2 Постановления от 05.03.2015 № 196.
Решение о предоставлении поставщику (подрядчику, исполнителю) отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) оформляется уведомлением об отсрочке уплаты неустоек (штрафов, пеней), подписанным руководителем заказчика, по форме, указанной в приложении 7 к Регламенту (далее - уведомление об отсрочке).
Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд, в порядке, установленном приказом руководителя финансового органа Администрации города Тюмени (далее - решение о списании). На основании принятого решения о списании, в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, также оформляется уведомление о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по форме, указанной в приложении 7 к Регламенту (далее - уведомление о списании).
В случае уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 Постановления от 05.03.2015 № 196 заказчик осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в порядке, установленном абзацем третьим настоящего пункта.
2.2.3. В случае принятия решений об отсрочке и (или) о списании, указанных в пункте 2.2.2 Регламента, заказчик в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения направляет в письменной форме поставщику (подрядчику, исполнителю) соответствующее уведомление об отсрочке или уведомление о списании, способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты получения (вручения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соответствующего уведомления об отсрочке или уведомления о списании.
2.2.4. Заказчик обязан вести учет задолженности поставщика (подрядчика, исполнителя) по оплате неустоек (штрафов, пеней), в том числе уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сумм неустоек (штрафов, пеней), в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Регламента.
2.2.5. По истечении срока отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) (за исключением случая, указанного в абзаце четвертом пункта 2.2.2 Регламента), предоставленного в соответствии с решением об отсрочке, указанного в пункте 2.2.2 Регламента, заказчик обязан предпринять действия по взысканию неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), в том числе по направлению претензии поставщику (подрядчику, исполнителю), требования к организации, обеспечивающей исполнение контракта (договора), а также подготовке и направлению искового заявления в суд, в порядке и сроки, предусмотренные главами 2, 2.1, 3 настоящего Регламента.";
д) пункт 5.6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"5.6. В случае принятия судом судебного акта не в пользу заказчика заказчик в течение срока, установленного процессуальным законодательством и (или) судебным актом для обжалования соответствующего судебного акта, но не более 10 рабочих дней с даты получения судебного акта организует рассмотрение судебного акта на наличие оснований для его обжалования на совещании под руководством курирующего заместителя Главы Администрации города (для муниципальных казенных и бюджетных учреждений - представителя учредителя) с обязательным присутствием руководителя заказчика, руководителей юридических служб заказчика (в случае отсутствия юридической службы - лиц, осуществляющих полномочия по правовому сопровождению деятельности данного заказчика).
При наличии оснований для обжалования судебного акта, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации, заказчик обжалует такой судебный акт в вышестоящие судебные инстанции в установленном процессуальным законодательством Российской Федерации порядке и сроки. При отсутствии оснований для обжалования, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации, обжалование судебного акта заказчиком не осуществляется.";
------------------------------------------------------------------
Подпункт "е" пункта 1 действует в течение срока действия Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
е) приложение к распоряжению дополнить приложениями 7, 8 к Регламенту согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно;
ж) по тексту приложения к распоряжению, приложений 1, 4, 5 к Регламенту слово "момента" заменить словом "даты";
з) приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
2. Установить, что подпункты "в", "г", "е" пункта 1 настоящего распоряжения действуют в течение срока действия Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)".
Глава Администрации города
А.В.МООР
Приложение 1
к распоряжению
от 23.06.2015 № 423-рк
Приложение 7
к Регламенту
Кому: ________________
Адрес: _______________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или) об осуществлении списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен контракт (договор) (указывается полное наименование контракта (договора) от (указывается дата контракта (договора), № (указывается номер контракта (договора) (далее - контракт (договор).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта (договора)) _____ (указывается срок исполнения обязательства, предусмотренный контрактом (договором) и (или) требования к качеству/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора), факт нарушения которых выявлен заказчиком).
Однако указанное (ые) обязательство (а) по контракту (договору) Вашей организацией исполнено(ы) с нарушением ______ (указывается нарушение условий контракта (договора), установленные заказчиком, являющиеся основанием для начисления неустойки (штрафа, пени), с указанием документов, подтверждающих указанные нарушения; в случае нарушения сроков исполнения обязательств указывается количество календарных дней просрочки (с (указывается дата дня, следующего после дня истечения установленного контрактом (договором) срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) за нарушение Вашей организацией _________ (указывается обязательство, установленное контрактом (договором), которое нарушено или срок исполнения которого нарушен), заказчиком (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени) (выбрать нужное) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени), предусмотренный контрактом (договором), что составляет (приводится формула расчета неустойки (штрафа, пени) (в соответствии с условиями контракта (договора)), и указывается итоговая сумма) рублей.
На основании вышеизложенного, сумма начисленной и неоплаченной неустойки (штрафа, пени) составляет _______% цены контракта (договора) (указывается процент цены контракта (договора)).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)",
заказчиком (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) принято решение об осуществлении списания неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). <*>
Вашей организации предоставляется отсрочка уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года. <**>
Если Вашей организацией в указанный срок будет уплачено 50% от суммы неустойки (штрафа, пени) до окончания текущего финансового года, что составляет (указывается сумма неустойки) рублей, задолженность Вашей организации по оплате оставшейся суммы неустойки (штрафа, пени) в размере (указывается размер суммы неустойки (штрафа, пени)) будет списана заказчиком. <***>
Приложение:
(уведомление подписывается руководителем заказчика).
--------------------------------
<*> заполняется при наличии основания, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3 Постановления от 05.03.2015 № 196, а также при повторном уведомлении при наличии основания, предусмотренного абзацем третьим подпункта "б" пункта 3 Постановления от 05.03.2015 № 196;
<**> заполняется при наличии основания, предусмотренного абзацем вторым подпункта "б" и подпунктом "в" пункта 3 Постановления от 05.03.2015 № 196;
<***> заполняется при наличии основания, предусмотренного абзацем вторым подпункта "б" пункта 3 Постановления от 05.03.2015 № 196.
Приложение 2
к распоряжению
от 23.06.2015 № 423-рк
Приложение 8
к Регламенту
БЛОК-СХЕМА
ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ
НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ) И (ИЛИ) СПИСАНИЕ НАЧИСЛЕННЫХ СУММ
НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ)
Начислена неустойка (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
(договора)
V
При наступлении случаев, предусмотренных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 "О случаях и порядке
предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней)" (далее - Постановление от 05.03.2015 № 196)
в течение 15 рабочих дней с даты наступления случаев, предусмотренных
Постановлением от 06.03.2015 № 196, заказчик в порядке,
предусмотренном Постановлением, в отношении неоплаченной суммы
неустойки (штрафа, пени):
V V
принимает решение о предоставлении принимает решение о списании
отсрочки уплаты неустоек (штрафов, начисленных сумм неустоек
пеней) (штрафов, пеней) путем списания
с учета задолженности
в течение 5 рабочих дней с даты > поставщиков (подрядчиков,
принятия решения заказчик исполнителей) по денежным
уведомляет в письменной форме обязательствам перед заказчиком,
поставщика (подрядчика, осуществляющим закупки для
исполнителя) о принятом решении обеспечения муниципальных нужд,
в порядке, установленном
приказом финансового органа
V Администрации города Тюмени
в случае уплаты поставщиком в течение 5 рабочих дней с даты
(подрядчиком, исполнителем) 50 принятия решения уведомляет в
процентов неуплаченных сумм письменной форме поставщика
неустоек (штрафов, пени) в (подрядчика, исполнителя) о
соответствии с подпунктом "б" принятом решении
пункта 3 Постановления от
05.03.2015 № 196
по истечении срока отсрочки уплаты
неустоек неустойки (штрафа, пени)
(за исключением случая уплаты 50
> процентов неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пени) в
соответствии с подпунктом "б"
пункта 3 Постановления от
05.03.2015 № 196), заказчик обязан
предпринять действия по взысканию
неуплаченных сумм неустоек
(штрафов, пеней), предусмотренные
главами 2, 2.1, 3 Регламента
Приложение 3
к распоряжению
от 23.06.2015 № 423-рк
Приложение 2
к Регламенту
Кому: _______________
Адрес: ______________
ПРЕТЕНЗИЯ
об оплате неустойки (штрафа, пени)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен контракт (договор) (указывается полное наименование контракта (договора) от (указывается дата контракта (договора), № (указывается номер контракта (договора) (далее - контракт (договор).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта (договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства, предусмотренный контрактом (договором) и (или) требования к качеству/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора), факт нарушения которых выявлен заказчиком).
Однако указанное (ые) обязательство (а) по контракту (договору) Вашей организацией исполнено (ы) с нарушением ______ (указывается нарушение условий контракта (договора), установленные заказчиком, являющиеся основанием для начисления неустойки (штрафа, пени), с указанием документов, подтверждающих указанные нарушения; в случае нарушения сроков исполнения обязательств указывается количество календарных дней просрочки (с (указывается дата дня, следующего после дня истечения установленного контрактом (договором) срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) за нарушение Вашей организацией _________ (указывается обязательство, установленное контрактом (договором), которое нарушено или срок исполнения которого нарушен), заказчиком (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени) (выбрать нужное) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени), предусмотренный контрактом (договором), что составляет (приводится формула расчета неустойки (штрафа, пени) (в соответствии с условиями контракта (договора)), и указывается итоговая сумма) рублей.
На основании изложенного, требую оплатить неустойку (штраф, пени) (выбрать нужное) в размере (указывается итоговая сумма неустойки (штрафа, пени)) рублей в течение (указывается число календарных дней) дней со дня направления настоящей претензии, т.е. до "___" __________ 20__ года по следующим реквизитам (указываются банковские реквизиты для перечисления денежных средств).
В случае неоплаты предъявленной неустойки (штрафа, пени) (выбрать нужное) в добровольном порядке заказчик (указывается наименование заказчика по контракту (договору) будет вынужден обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с иском о взыскании неустойки (штрафа, пени) (выбрать нужное), предъявленной Вам.
Приложение:
(претензия подписывается руководителем заказчика)
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова